Copa do Mundo 2014: Resumo das Ações Desempenhadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso

15 realização do evento mundial. Um Relatório Geral dos processos gerados pelo evento Copa do Mundo Fifa 2014, descrevendo numeração, assunto e a situação de cada caso, foi produzido pelo gabinete do conselheiro relator Antonio Joaquim e inserido- nesta publicação (Anexo I). Documento similar com o resumo das principais decisões e dos relatórios de acompanhamento, produzido pelo conselheiro substituto João Batista Camargo, complementa o material (Anexo II). Relatórios Extraordinários de Acompanhamento das Obras Ao longo do ano de 2012 as obras e ações seguiam num ritmo claudi- cante. Ao perceber o risco do não cumprimento dos prazos estabelecidos em cronograma, o relator permanente das prestações de contas da Secopa entendeu que o TCE-MT deveria agir proativamente com a apresentação de Relatórios Extraordinários de Acompanhamento das Obras, independente dos processos formais (prestações de contas, medidas cautelares e deci- sões), que seguem rito e tempo próprios para ser julgados. O objetivo dos Relatórios de Acompanhamento foi dar transparência nas informações e também para servir como alerta ao governo e à socieda- de para o risco de não conclusão da maioria das obras. A população assistia atônita a situação, com a cidade aberta por obras nas suas principais vias de tráfego. O 1º Relatório Extraordinário de Acompanhamento das Obras da Copa abrangeu a análise do avanço físico de 24 contratos, no valor total de R$ 2,2 bilhões, refletindo a situação real da execução dos serviços até a data de 31/12/2012. O material foi amplamente divulgado para a sociedade e enca- minhado para as autoridades do estado em 04/02/2013. Neste relatório o TCE-MT já apontava a prática de aditamento dos pra- zos contratuais como mecanismo de mascarar o evidente atraso na execu- ção das obras. Dos 24 contratos analisados, apenas em dois não foram iden- tificados atrasos. Demonstrou que as obras de construção das trincheiras